永发信息网

老百姓因业主拖欠拆迁费而对施工单位阻工造成的机械设备闲置的赔偿费用该如何处理(用相关法律知识)?对不可预见自然灾害由于业主的停工命令而导致的损失是否是向业主要赔偿费用。

答案:2  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-04-29 17:39
  • 提问者网友:记得曾经
  • 2021-04-28 17:22
老百姓因业主拖欠拆迁费而对施工单位阻工造成的机械设备闲置的赔偿费用该如何处理(用相关法律知识)?对不可预见自然灾害由于业主的停工命令而导致的损失是否是向业主要赔偿费用。
最佳答案
  • 五星知识达人网友:第四晚心情
  • 2021-04-28 18:49

1、你所提到的设备闲置费应纳入老百姓阻止工程施工而造成工程延长的损失之中计算,严格地说所谓设备闲置费只是其中一项,并没有明确的计算标准,如向法院提起诉讼,对方可参照一个标准计算损失金额,如每天的人工费加每天设备租赁市场价进行计算,但法庭是否支持计算出来的金额还得由法庭综合其它损失赔偿项目和金额进行酌情处理。


2、第二问你既提到“不可预见自然灾害”又提到“业主的停工命令”,所以表述不是很清晰,前者是不可抗力无须承担责任,后者则由业主承担责任,如你的意思是因“不可预见自然灾害”发生后,业主从而下达了停工命令,则同前者一样无须承担责任。

全部回答
  • 1楼网友:骨子里都是戏
  • 2021-04-28 19:17
机器的闲置费由业主承担。不可预见的自然灾害造成的损失不能向业主请求赔偿。
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯