因业主自身原因将施工工期顺延17个月，施工单位怎么索赔？

因业主自身原因将施工工期顺延17个月，施工单位怎么索赔？

工程索赔是指承包商在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求，要索赔成功并不容易。
　　根据实际经验，概括来讲索赔应做到“有理”、"有据"、"有度"、"按时"四个方面。
　　“有理”就是要以招标文件、合同条款及相关的法律法规为依据；工期延误的责任到底该谁承担要分析清楚？
　　”有据“时要做到相关的证据要详实、可靠、完整；比如提供施工图迟后造成工期延误就要有相关收发文的原始记录；
　　“有度”就是要有详细的计算过程，比如延期17个月是如何计算来的？被影响的工作是否为关键工作？
　　“及时”就是要及时发出相关的索赔报告、严格按程序执行。如果没按规定程序报告，施工单位也要承担责任。长达17个月的延误如果平时没有阶段性的索赔意向、索赔报告，集中索赔很难成功。

　　除了索赔17个月工期外，你方尚可以根据合同索赔经济损失，比如误工损失等。
　　索赔手段主要有：谈判、调解、仲裁或诉讼等，需要根据实际情况采取。

可以通过工作联系单的形式向业主索赔工期及其他经济损失，留好证据

因为业主原因产生的工期延误，施工方可提出工期索赔，耽误17个月，顺延十七个月。

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息